涵洞施工合同范本

一、涵洞施工合同范本

涵洞施工合同范本
甲方代表
乙方代表
甲方
乙方
为加快（项目名称）项目工程施工进度，依照《中华人民共和国建筑法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

1 工程名称

2 工程地点及范围

3 承包 结构物挖基、回填、基坑抽水及防护、基底处理、余土外运模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；涵洞管节（盖板）预制、运输、安装；沉降缝（伸缩缝）设置；附属工程砌筑、养生、勾缝、钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型等为全部。

4 乙方在本合同签订前，乙方应汇现金元（大写）到甲方帐户，作为本合同的履约保证金。履约保证金待工程竣工验收全部合格后，视乙方履约情况决定是否退付及退付的具体额度（不计息）。

5 承包方式及价款采用施工承包模式，按照不同尺寸、结构形式，以双方协商确定的单价为准。

5.1本合同对为完成合同约定的第3条承包而发生的费用进行承包。在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价，即使国家和省、部所颁布的法律、法规、规范、验标发生修改或变更，合同单价也不作调整。

5.2本合同单价中包含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费、其他税费，由乙方自行缴纳。并向甲方出示已缴纳证据。

5.

3 合同价格除包含了完成承包而发生的全部费用外，还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、各种原因造成的停待工费用、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。

听律网引用法规
[1]《中华人民共和国建筑法》 第3条

二、工程施工合同范本

一、审核应始于招标文件　　施工合同的签订具有特殊性。凡属必须公开招标的工程项目，一般均需经历招标（要约邀请）、投标（要约）、中标（承诺）、签订合同等阶段。我国的《招标投标法》规定招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款;投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应;招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性的其他协议。据此，笔者认为施工合同的审核应始于招标文件而终于施工合同。　　二、力争使用示范合同　　由于施工合同涉及甚多，如使用自制，容易出现缺款少行、约定不全等现象。如若自制由建设方起草，还易出现加重施工方责任与义务的情形。为此，我们应当力争使用示范合同，以尽可能地避免上述现象的发生。同时，在使用示范中，我们还应注意　　

1、宜用打印字体。施工合同常常一式多份，即使使用了示范，第一部分的协议书和第三部分的专用条款，仍由大量空白处需双方协商一致后填列。如用手写填列，万一因书写不一而使表述不一，则极易导致争议。在笔者曾审核的施工合同中，发现一些手写字体，形似行书，难以看清，而字不明，则其意又如何能清!故应采用打印字体，使之所填字迹清楚、表述一致。报上曾载买卖合同一案，付款方式应为“货到付款”，但因书写不清楚，导致“货”字恰似“贷”字。买方认为应是“货”字，现货已送到，卖方即应付款。卖方则主张应为“贷”字，现款未贷到，故虽已收货，但未予付款并非违约，最终双方对薄公堂，真所谓一字关系千金。　　

2、正确理解并使用“三款”　　示范中，设有“三款”。即通用条款、专用条款及补充条款。为此，我们应首先理解“三款”之含义。通用条款系适用于各类建设工程施工合同签订的条款;专用条款是指专门适用于某一具体工程施工合同签订的条款，其需双方协商一致而确定，并可对通用条款予以修改、补充或者具体化。通用条款中约有四十多处需在相应的专用条款内予以具体约定;补充条款（见专用条款47条）则是双方对工程未尽事宜或需要特别约定的条款。可以说，“三款”层次分明，既相互联系，又各不相同、各有其用。在笔者审核的施工合同中，常发现未能正确使用之情形，下举两例　　例一关于发包方违约责任的约定。专用条款35、1条是指如果发包方违反约定支付“三金”（预付款、进度款、结算款）时，其应承担的具体并量化的经济责任，它需要双方当事人协商一致后加以填列。但在不少合同的专用条款中，却表述为“按通用条款执行”，此显然不当。因为在相应的通用条款中，只规定了发包人不按约定付款时应承担违约责任，具体或者说数额需当事人在专用条款中加以约定。故“按通用条款执行”之约定，实质等于没有约定，其后果是作为施工方，放弃了发包方在违约付款时应承担的责任。　　例二专用条款39、1条，是双方关于不可抗力的约定。一些施工合同也往往表述为“按通用条款执行”或“依据法律规定”。在相应的通用条款中,已经列明了法律规定的不可抗力的具体情形,但该通用条款仍许可当事人在专用条款中,将风、雪、洪、震等自然灾害自行约定为不可抗力。如未予约定但在合同履行中发生了这些情形，这些情形就不能被认定为不可抗力，此显然也对施工企业不利。　　

3、把握好合同组成文件及解释顺序　　施工合同有别于其他种类合同的特殊之处，便是组成合同的文件较多。对此，通用条款2.1条已予列举并指明当事人在专用条款中可予另行约定，亦即专用条款可以对通用条款中所列进行增减并可调整解释顺序。如一旦约定明确，则履行中必须依此而为，即当组成合同的文件对某一事宜都有约定但含义不一时，将依从排序在先的文件解释;当排序在先的文件没有约定或约定不明时，则应依排序在后但约定明确的文件解释。当然，如系必须公开招标的工程项目，则任何组成合同的文件，均不能有违招标文件中的实质性。所以，在签订合同前，我们应当确定组成合同的文件到底有哪些然后确定这些文件的解释顺序，使组成合同的文件形成不遗漏、解释有排序之有机整体。　　

4、不宜留有空白（格）之处　　施工合同示范中的协议书和专用条款，均需当事人填列。在笔者已审核的送审合同中，发现有不少空白（格）之处未予填列，此显然不妥。一旦有人私下单方予以填列，便会形成一方之合同上为空白，另一方合同上却填列有，或者原来的空白（格）之处均填列了，但意思却相异之情形。倘此，事情就会变得相当麻烦，甚至会对有一方产生非常不利的后果。仅在我公司所涉施工合同诉讼案件中，发现作为证据的合同，其空白（格）之处被私下单方填列的事例已非一起，导致案情变得复杂且对我公司不利。故当合同正式签订时，不宜留有任何空白（格）之处，对确实无需填列的空白（格）之处，宜用文字或其他形式加以说明，使之再予填列成为不可能。　　

5、合同装订亦应予以规范　　我们签订施工合同使用的示范，有的使用单位采用自己打印示范，填列后用钉书机加以订合成册，有的补充协议亦是如此装订。这样装订虽然简便省时，但客观上却留下了轻轻松松、不留痕迹就可换页之隐患。而一旦被擅自换页，后果就可能会非常严重。实践中，合同被换页甚至被调包的事例并非没有，这应当引起我们的警示。为避免换页现象的发生，最好能使用工商部门提供的示范。如采用自己打印示范的，因其页数较多，可送外加工成册或自己用胶水将每页固定成册。如未使用胶水的，则至少应在每页签上双方经办人员的姓名或盖上特定的印章。对于页数不多的补充协议或其他协议，则也可在页与页之间加盖骑缝印章。　　三、约定时务求全面、准确　　在对合同所涉事宜进行约定时，应务求全面、准确。所谓全面，就是该约定的事宜不可遗漏，因为一旦遗漏而在合同履行中再予约定，极易困难重重，甚至可能会因再约不成而致合同继续履行不成。所谓明确，亦即表述应当明白、确切而无歧义。下举数例　　例一笔者曾在审核某一安装施工合同中发现，合同关于保修金的返还时间约定为“余款5%在质保期满2年后7个工作日内支付完毕”。粗看似无不妥之处，但笔者认为此应属约定不明确且易致歧义之表述。为什么因为“质保期满2年后”至少可有两种解释。一可解释为“质保期满2年，后”。依此，余款返还时间为质保期满2年后的7个工作日内;二可解释为“质保期满，2年后”。依此，则余款返还时间为质保期期满后再加2年。显然，如依第二种解释，将对施工企业非常不利。为使约定明确而无歧义，笔者建议修改为“余款5%在2年保修期期满之日起7个工作日内支付完毕”。类似情形再如“保修金于保修期满后退还”。严格而言，期满后多少日内退还未曾明确。按字义，期满后的任何时间退还均不违约，此当然也对施工企业不利。　　例二笔者较多地发现施工合同中关于结算之约定看似明确实则不然。如本公司有一造价为1亿元以上的送审合同，笔者发现结算条款约定为“验收合格后28天内进行工程结算，工程结算完成后60天内，甲方应向乙方付清工程结算全部尾款（留5%作工程保修金）”。这一约定，看似无瑕，实则约定不全，即对28天内未予结算或虽予结算但未能结算一致时如何处理未予约定。如果日后一旦出现此种情形，施工方应收之至少为500万元以上的结算尾款恐怕难以及时收回，因为合同约定未明，又难追究建设方不付之责。为此，笔者在参与与甲方的洽谈中提出了这一问题。经过协商后，双方同意将原约定修改为“验收合格之日起28天内，承包人应将结算交于发包人，发包人应自签收之日起30日内完成审核及造价咨询中介机构的审价。工程最终造价以此审价为准，逾期均视为认可承包人之结算。在审价完成之日起60日内发包人付到结算价的95%，剩余5%留作保修金”。依此，通过合同审核，将从中发现的将来可能对施工企业极为不利的隐患予以了化解。　　例三在甲方迟延支付“三金”的违约责任中，有的未采用示范的送审合同将其约定为“按银行利息计付”。此类约定也不明确，至少对计付利息的利率约定不明确，是依贷款利率还是借款利率是依人民银行的基准利率还是某一商业银行的浮动利率而不同的利率对利息额的大小却是关系重大。　　四、尾语　　以上所述，仅系笔者在审核施工合同中所引致的若干肤浅之见。其实，合同签订过程中应予注意的事宜还有很多，我们都应认真对待，做到仔细斟酌，预防在先、明确于前。须知一份签订得当的施工合同，应能助你增加效益并减少损失。而一份签订不当的施工合同，则完全有可能使你减少效益并又增加损失!

听律网引用法规
[1]《招标投标法》 第一部分的协议书和第三部分的专用条

三、工程包工程包人工合同范本

建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，工程人工合同范本施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主

四、管道施工合同范本的编写与适用

　一、工程概况　　工程名称______________________________________________________________________　　工程地点______________________________________________________________________　　工程______________________________________________________________________　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号___________________　　资金来源______________________________________________________________________　　二、工程承包范围　　承包范围______________________________________________________________________　　三、合同工期　　开工日期______________________________________________________________________　　竣工日期______________________________________________________________________　　合同工期总日历天数_________________天　　四、质量标准　　工程质量标准__________________________________________________________________　　五、合同价款　　金额（大写）_____________________________元（人民币）　　￥_____________________________元　　六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括　　

1、本合同协议书　　

2、中标通知书　　

3、投标书及其附件　　

4、本合同专用条款　　

5、本合同通用条款　　

6、标准、规范及有关技术文件　　

7、图纸　　

8、工程量清单　　

9、工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　十、合同生效　　合同订立时间________ 年__________ 月__________ 日　　合同订立地点 _________________________________________________________________　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。　　发包人（公章）_______________________承包人（公章）______________________________　　住所_______________________________住所______________________________________　　法定代表人_________________________法定代表人________________________________　　委托代表人_________________________委托代表人________________________________　　电话_______________________________电话______________________________________　　传真_______________________________传真______________________________________　　开户银行___________________________开户银行__________________________________　　账号_______________________________账号______________________________________　　邮政编码__________________________邮政编码_________________________________。

五、水电承包合同范本如何写一份优质的水电承包商合同

合同的主要要素主体、标的、数量、质量、价款履行时限方式、违约职责、违约解决方法等。

六、工程施工合同范本哪些？

　　承租人 （以下简称甲方）　　出租人 （以下简称乙方）　　《合同法》的有关规定，按照互惠互利的平等原则，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方共同协商签订本合同。　　一、甲方租赁乙方工程汽车名称　　二、月租金　　三、施工地点　　四、租赁期限　　五、付款方式

1、　　

2、甲方负责汽车进出场运输费 、租赁期满 个月退场费由乙方支付，如施工不足 个月，甲方承担乙方车辆的出场费 即合计进出场费 由甲方承担。　　六、权利和义务　　

1、甲方必须按合同规定按期支付乙方租金，逾期未支付乙方有权终止合同收回车辆。　　

2、在租赁期内，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租汽车上自己拆除任何零部件，汽车维修保养由乙方负责，甲方提供帮助配合，租赁期内汽车的燃油（柴油）由甲方提供，燃油费由甲方承担，甲方必须保证燃油的质量，如果不能保证燃油的质量，造成的汽车损坏由甲方赔偿，甲方允许乙方每月三天的汽车维修及保养期限，不超过三天不得扣除租金，超过天数按月平均租金减扣。乙方未超出叁天修车时间，则由甲方按月租付给乙方租金。　　

3.乙方派驾驶员 人，甲方负责承担驾驶员食宿费用，乙方不承担任何费用。　　

4.驾驶员应服从甲方工作安排及合理化管理，不得无故脱岗，在确保正常作业的情况下，有特殊情况可以向工地领导人请假。　　补充协议　　

5.甲方在租赁期间仅享有汽车使用权，甲方不得转租、转借或未经乙方同意更换工地。　　

6.甲方安排汽车作业每天不超过 小时。如因甲方原因造成乙方汽车不得正常工作，甲方需晚上加班作业时，应在出工前安排驾驶员休息，以保证加班安全。　　

7.在施工中，由于甲方为事先明确表示，造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏，乙方不承担任何责任，全部赔偿责任有甲方承担。　　

8.乙方车辆进入甲方工地后，如交警、运政等所发生的一切事物由甲方协调处理。　　

9、由于人力不可抗拒的自然灾害，造成汽车损坏，甲方不承担任何责任，在租赁期内，无论是自然原因，还是甲方原因，以及其它原因导致汽车停工，甲方均应按期支付乙方租金，不得以任何理由扣减拖欠乙方租金。　　

10、在租赁期满后，甲方如需继续租赁需提前10天通知乙方，经乙方同意后双方另签订合同。　　七、在合同执行过程中，如发生甲方拖欠乙方租金，甲方应按拖欠资金总额月百分之五的标准向乙方支付违约金直至付清，若乙方未按本合同履行，应退还甲方为此所支付的进出场费并赔偿因停工所造成的10万元损失。　　八、乙方驾驶人员在工作期间，要服从甲方调度及工作安排，注意安全，确保自身的人身安全，不得违章操作汽车和违章作业，如违章作业造成人身伤亡，甲方不承担任何责任。　　九、甲方在工作期间要保护机驾人员的人身安全，不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽车，由于甲方非法开采和非法施工给乙方造成的一切损失均由甲方负责。　　十、本合同经甲乙双方签字后即生效，双方应认真按本合同执行。未尽事宜双方协商解决。　　十一、本合同在在执行过程中发生纠纷，双方通过协商调解，如调解不成则约定提交绵阳市人民法院申请诉讼。　　甲方 乙方　　身份证号 身份证号　　联系电话 联系电话　　签订地点 签订时间 年 月 日以上租用施工车辆合同范本可供参考

七、综合布线工程合同范本的获取方法

合同范本;甲　方_________　　　　　地　址_________　　　　　电　话_________　　　　　联系人_________　　　　　传　真_________　　　　　邮　编_________　　　　　乙　方_________地　址_________电　话_________联系人_________传　真_________邮　编_________甲乙两方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下一、工程概况1、工程名称_________（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址_________3、工程概况金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙两方的职责和义务1、甲方负责商洽处置工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要要求。

2、乙方应按合同限定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作

1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及事项班组长每天到场。

4、乙方保证该事项工程开通正常运行2年的维护工作。

5、甲方应及时将工程手续运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙两方商量下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方不能提供施工要求，甲乙两方另行商量。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当借口在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为（人民币）_________元整（

000.

00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；尾款_________%2年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒意外如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力意外导致工期延迟，则工期顺延，职责不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约职责甲方不按本合同第六条的限定支付工程款，应承受每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处置；乙方不遵守《保密商定》应承受合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纷争，两方应商量解决，商量未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同奏效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙两方各执一份，签字盖章即奏效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行经过中，签订的增加协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，两方友好商量解决。甲方（签章）_________　　　　　　　　乙方（签章）_________法定代表或其委托人_________　　　　法定代表或其委托人_________地　址_________　　　　　　　　　　地　址_________开户行_________　　　　　　　　　开户行_________帐　号_________　　　　　　　　　　帐　号_________签约时间_________年___月___日　　　签约地点_________

听律网引用法规
[1]《_________省_________市建筑安装专用发票》 第六条

八、"综合布线工程合同范本"

合同范本;甲　方_________　　　　　地　址_________　　　　　电　话_________　　　　　联系人_________　　　　　传　真_________　　　　　邮　编_________　　　　　乙　方_________地　址_________电　话_________联系人_________传　真_________邮　编_________甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下一、工程概况1、工程名称_________（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址_________3、工程概况金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作

1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为（人民币）_________元整（

000.

00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）_________　　　　　　　　乙方（签章）_________法定代表或其委托人_________　　　　法定代表或其委托人_________地　址_________　　　　　　　　　　地　址_________开户行_________　　　　　　　　　开户行_________帐　号_________　　　　　　　　　　帐　号_________签约时间_________年___月___日　　　签约地点_________

听律网引用法规
[1]《_________省_________市建筑安装专用发票》 第六条