我的位置: 首页 > 法律知识 > 合同事务 > 合同纠纷 > 油漆工承包合同的范本?

油漆工承包合同的范本?

来源:法否网 2025-11-21 06:27:29 7 人看过
立即咨询 咨询助手 当前在线

建议继续咨询我并更详细描述自身情况,以获得更多律师解答,24小时在线。

油漆工承包合同的范本?
油漆工承包合同的范本?

一、油漆工承包合同范本

油漆工承包合同范本:甲方江苏省江建集团有限公司上海分公司(以下简称甲方)乙方 (以下简称乙方)甲方将江桥黄家花园工程油漆、涂料工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议一、 工程概况1、工程名称 江桥黄家花园2、建筑面积

3、工程工期二、 工程承包范围1、承包范围内墙涂料及油漆工程(图纸及项目要求)

2、具体工作① 材料场内运输。② 所有内墙及顶棚的白水泥批嵌、涂料工程。(图纸要求的部位) ③ 楼梯扶手的油漆。④ 与其他工种的配合。⑤ 成品保护,竣工清理交验。⑥ 文明施工要求的场地整齐、清洁等工作。

3、承包方式包工包料,包交工三、 材料及工具1、材料材料由乙方自行采购,进场后,在得到施工技术人员的书面准许后方可使用1/5页2、工具所有使用工具由乙方自行准备。四、 双方职责与权限(一)甲方1、甲方委派同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。

2、甲方按照《建筑安装工程施工验收规范》、苏州市有关质量文件规定、甲方ISO9001质量体系要求对乙方施工进行全过程质量检验管理与验收。

3、解决好施工用水、用电的矛盾,保证工程的顺利施工。

4、在施工过程中,甲方检查发现乙方未按安全、质量、文明施工等要求施工或违返有关规定施工,甲方给乙方一次性50-500元罚款,并限期整改,整改无效,甲方有权单方面中止合同。

5、在由地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方一次性500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面中止合同。

6、提供食宿方便7、制定施工计划8、进行技术交底(二)乙方乙方必须遵守甲方的各项规章制度,如有违返,甲方有权给予处罚。

1、乙方同志为承包班组施工负责人,参加工程生产协调会,具体负责本专业的施工管理。

2、做好人员录用工作,不得录用有精神疾病、有传染病人员或年龄大于50周岁2/5页的人员。

3、严禁将工程再分包给外省市人员。

4、新到人员必须先到项目部的安全科报到,先学习后上岗,不报到、学习上岗的,以后所发生的一切问题由个人及班组负责。

5、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方管理,在施工中尊重监理工程师及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。

6、精心组织施工,在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

7、严格遵守操作规程,按甲方技术人员交底及施工图纸施工,克服质量通病,搞好细部处理,做到一次成优。

8、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款,二次违章辞退。

9、节约材料,施工中做到工完料尽场地清,积极主动创建市文明标化工地10、严格执行施工进度计划,若乙方自身原因未能执行施工进度计划,经甲方指出后无解决措施的,甲方将安排其他人力介入工程施工,所有费用由承包班组承担。

11、因质量原因勒令退场的,按完成工程量80%结算,甲方不承担其它任何费用。

12、暂住证、健康证、操作证等一切费用自理,并且必须按市有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。五、 质量标准1、质量标准合格2、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

三、钢筋工承包合同范本

钢筋承包合同大致范本钢筋劳动协议书 甲方(发包方) 乙方(承包方) 甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人 民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际协商一致,特签订本协议书,以求共同恰守 一、 工程名称 美丽之家6#、

7#住宅楼 二 、工程地点 延安赵庄 三、 承包范围设计图纸以内的所有钢筋绑扎工程 (包括零星及其它构件的钢筋绑扎等)。 四、 质量标准各部位必须达到质量要求标准。 五、 工程价格按建筑面积 元/M2 六、 付款方式工程款按照每层验收合格以后付完成工程量的50%,待 主体封顶后付80%,剩余款在主体验收后一次性付清。 七、工程期限按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。 八、工程安全施工乙方按照安全文明施工规范进行施工,如发现有不安全施工因素,甲方有权责令停工整改,视情节严重处以罚款。乙方在施工期间发生一切工伤事故,甲方不承担任何责任。 九、其它约定

1.所有施工人员必须严格尊守施工现场的有关制度,规定,团结互助,勤俭节约,服从管理,听从指挥保管好个人物品,严禁喝酒,打架,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,在施工当中由乙方引发的安全伤忙事故,由乙方自己承担全部责任。

2.如出现因乙方造成的损失和反工现象,轻者罚款,重者承担一切损失费用。

3.严格按照设计图纸施工,在柱顶.柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,全部按要求进行施工,争取隐蔽前验收一次性过关。

4.砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。

5.圈梁与构造柱钢筋交叉处,圈梁钢筋宜放在构造柱受力钢筋内侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时,其搭接倍数或锚入柱内长度要符合设计要求。圈梁钢筋绑完后,应加垫块,以控制受力钢筋的保护层。

6.往楼层上吊运钢筋存放时,应清理好存放地点,以免变形。不得踩踏已绑好的钢筋,绑圈梁钢筋时不得将梁底砖碰松动。

7.防止构造柱位移,除将构造柱伸出筋与圈梁钢筋绑牢处,并在伸出筋处绑一道定位箍筋,浇筑完混凝土后,应立即修整。夜间施工要派专人进行照看。

8.作业层钢筋绑扎完毕以后,要把掉落的绑扎丝、剩余的钢筋清理走,以便进行隐憋。

9.钢筋棚下料处的废旧钢筋头要及时清理至指定地点,不得乱堆乱放,钢筋要按规格、型号进行分类堆放,并保持钢筋棚处卫生的整洁与有序。

10、在施工过程中如出现工程质量及安全事故导致建设、监理单位经济处罚项目部款数目,甲方双倍罚款乙方。

11、所有的施工机械及辅材均由乙方自理,甲方概不负责。所有材料进场后有乙方负责卸料

12、如乙方中途无辜无事终止合同或擅自退场的,按实际完成工程量的50%结算。 十、合同有效期限 本合同自双方鉴字后立即生效待工程竣工,待工程款结清后合同失效。 十一、合同份数 本合同正式三份,甲乙双方各执一份,存档一份。 甲方 乙方 年 月 日

四、工程转包合同范本

工程质量标准  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________  第五条 组成合同文件及解释顺序  组成本合同的文件及优先解释顺序如下  

1.本合同;  

2.本合同附件;  

3.招投标文件;  

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;  注上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。  第六条 标准规范  本合同适用标准规范____________________________  第七条 甲方责任和义务  

1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。  

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。  

3.工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。  

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。  

5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。  

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用  

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。  第八条 乙方责任和义务  

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。  

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。  

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%  

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;  

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施  

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;  

8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);  

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。  

10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

五、装修木工工程承包合同范本

发包单位:简称甲方承包单位:简称乙方甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方,按本工程实际情况签订施工协议书,具体条文如下:一、所属工程承包施工1、对木工在施工中的要求:首先要认真熟悉施工图纸,对项目部所发的变更资料,技术交底,安全交底认真执行;施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检,及时整改,杜绝返工;有节约材料的指导思想,认真进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单;每个工作面施工完毕剩余材料应及时清理到原堆放地点;要有文明施工的指导思想,做到材料堆放整齐,拆除后材料不得从楼面往下扔;每天做到施工用具清理入库,摆放整齐,整个木工区域内有人清扫;施工中模板拆除后应清理、整修、上脱模剂、分类堆放到指定地点,保持场面道路畅通;在整个施工过程中,木工班长始终在现场,进行协调工作,始终有负责技术的管理人员在现场配合项目部进行质量及安全检查和监督管理,乙方木工班长是、技术管理员是;在整个施工过程中,所有材料需用井字架、塔吊进行垂直运输的应听从项目部的安排,不得自行操作;配合其他工程的工作,如配合水电工的墙、地面的留洞、留槽等;爱护甲方提供的安全防护设施,对有安全隐患的部位应停止作业,及时通知项目部采取措施消除隐患;

2、甲方仅提供乙方以下工具:a)翻斗车b)板车c)塔吊d)井架e)高凳f)跳板。由乙方自带和采购的小型机具、安全帽(带)及劳保用品。如安全帽(带)、雨衣、胶鞋、手套、灰桶、洋锹、洋镐、墙线、凿子、郎头、扫帚等所有除甲方提供施工机具外用木工必须自带所有施工机械,包括混凝土表面的打磨机械和凿混凝土的工具及用品。二、工期要求:

1、开工日期按甲方签证的开工日期年月日为准。

2、总工期为天,竣工日期年月日。具体施工进度甲方所安排的进度计划严格执行如期完成。从浇砼垫层开工期:c:日历天;b:日历天;a:日历天。三、总的施工要求:依照本工程施工图,施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行,具体验收规范及有关补充规定执行。四、进度质量奖罚:

1、甲方现场安排总进度计划,进度不能如期完成,每延期一天罚款100元,周进度计划,每延期一天罚款100元。

2、本工程主体模板分项必须确保优质主体结构,如模板分部达不到优质主体,主体扣除2元/m2,主体验收作一次评价。

3、在施工过程中发现质量问题必须及时返工重做,以返工材料价格五倍赔偿。

4、工程中所有的质量、安全、文明施工等问题,现场施工员有权做出处罚,罚款在生活费或工资款中扣除。五、安全达标要求:本工程在施工过程中必须严格按照国家颁布的建筑安全技术操作规程施工。六、工程中所用的建筑材料全部由甲方供应到工地现场,如发生材料不能及时供应,脱节由甲、乙双方共同协商办理停工签证手续。七、各工程承包价格如下1、c厂房元/㎡、b厂房元/㎡主体结构达到优质;不粉刷按c厂房元/㎡、b厂房元/㎡结算。a厂房暂定由乙方施工,如b、c厂房施工质量达不到优质主体,甲方有权另行发包给其它班组。a厂模板承包价为元/㎡,质量及其它各方面做得较好将另行奖励0.

5~1元/㎡;做不好时扣0.

5~1元/㎡

2、以上分部工程,甲方实际情况有权另行安排其他队伍施工,施工的每分部单价按以上单价在总价内扣除。

3、在每一分部工程施工前甲、乙双方必须另签施工协议,如分部不签施工协议,该分部不得清帐。

2、生活费发放按甲方所排工程进度发放,具体每月生活费发放金额按每月各工种实际出勤施工人数,按15元/天计算,生活费发放必须经过现场管理人员签字后报项目经理部审批。人工工资在春节之前付已完成工作量的70%以上,余款一年内结清。

3、工程竣工后,余款待一年内逐步付清。九、社会综合治理:

1、所有参加施工人员必须具有身体证并办理所需办理的一切证件,服从一切管理规定。

2、住宿文明、集体宿舍内严禁男女混合居住,发现一次罚款1000元,严禁违章计划生育人员在宿舍住宿或做工。

3、甲方提供施工人员集体宿舍居住,任何施工人员一律不准搬进新盖楼房居住,发现一次罚款500元。

4、接电源,烧电饭煲、电炒锅、电炉等,发现一次罚款500元。

5、生活区内食堂不得自行烧饭烧菜,饭盒统一编号,食堂应清洁无蚊蝇。按甲方卫生要求统一蒸饭、烧菜分工种自行负责,服从项目部统一指挥,乙方安排卫生员负责生活区、食堂、厕所等卫生工作。

6、本工程总包价包括就业费、暂住证费及卫生防疫证费用。十、现场文明管理:

1、所有施工人员进入施工管理必须戴好安全帽、系好安全带、严禁穿拖鞋赤膊。

2、现场保持整洁,所有建筑垃圾及时处理干净,做到工完料净,临时施工道路每日清扫。

3、施工机械完工后应清洗干净、上油,所有工具归纳到指定位置,小车摆放整齐,配电箱专人上锁保管钥匙,井字架由专人开完工后拉切断电源,以上每发现一次不按要求,罚款100元/次。

4、各班组使用电动机械如雨淋和人为造成损坏要该班组承担责任,修理费用赔偿。

5、在本地上每发生一次打架行为罚款每人500元,情况严重甲方有权移交公安机关处理并令其离开本工地。

6、各工种负责把自己工种材料堆放整齐、清理干净。

7、工地现场文明施工及材料的浪费,按现场施工负责人要求进行罚款。浪费材料按材料费的五倍罚款。十一、其它:

1、途中违约按完成工作量的60%付款,三天之内人员全部撤离工地。甲方重新安排施工队伍进场,费用由乙方承担,如果独完成主体后违约,其主体工程按总造价的60%计算。

2、本协议甲乙双方慎照执行,一式四份,承包方执一份,双方签字后生效。

3、其它未尽事宜,双方协商解决。甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):年月日年月日

六、个人工程承包合同范本

个人工程承包合同甲方乙方甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。一、乙方包干承包 的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备装修材料,乙方只负责施工,具体施工详见附件(施工工艺要求)。二、包干承包费用

1、铺地砖28元/㎡

2、墙面粉刷15元/㎡

3、踢脚线、石膏线6元/M此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。三、支付方式

1、乙方完成全部装修施工后,支付总合同价80%工程款 (小写¥ 元);

2、全部装修施工完成后20天内,甲方支付剩余20%工程款 (小写¥ 元)。四、工期双方确定该房屋装修施工工期为 天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定

1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;

2、甲方应按合同约定及时付款,否则按200元/天支付违约金;

3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;

4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;

5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任;

6、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。甲方(签字) 乙方(签字)年 月 日 年 月 日因为个人一般能力有限,承包的范围也就较小,合同也就稍微简单些,但是在合同中应当有双方的身份信息、权力和义务、完工的期限以及违约责任等,合同的主要需要当事人来进行约定,这样才能更好的防止纠纷的产生。

七、工程内部承包合同范文

以上概括,企业内部承包合同有几个特点一、企业将特定的经营任务交由其内部职能部门或分支机构或职工个人完成;二、企业财产的所有权与经营管理权相分离;三、企业内部职能部门或分支机构或职工个人(以下简称承包人)自主经营、自负盈亏;四、企业与承包人在承包合同中约定各自的权利义务。

八、木工工程承包合同范本

甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)甲方将格林豪泰六安皖西大道店工程中的木工工程发包给乙方,在平等互利的基础上签订如下协议一工程概况1.工程名称六安格林豪泰快捷酒店2.工程地点六安市皖西大道二承包方式包清工;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。三工程承包范围1、承包范围工程图纸与设计变更单中的所有木工施工项目。

2、具体工作①材料场内运输、装卸。②施工图纸中有关木工班组工作范围内的所有工作。③所需的结构预留洞口的留设,以及施工后的现场清理。④施工规范及常规要求。⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。⑥成品保护、调试、竣工交验⑦文明施工要求的场地整齐、清洁等工作。⑧与其他工种的配合施工。四工期要求从年3月25日起至年4月25日止共天内完成,如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。每逾期一天按照工程的5%处罚。五材料及工用具1、材料管理

1 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,后方可到现场材管员处领(耗)用。

2 限额用料甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,限额数量由甲方施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。

2、工用具管理

1 甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。

2 乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。

声明:该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场,如若内容侵权或错误请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
延伸阅读:
油漆工承包合同的范本?
合同约定采用仲裁解决纠纷的还能起诉吗法律是如何规定的
关于未收到合同发生了纠纷怎么办民法典是怎样规定的
供暖协议纠纷怎么处理
合同中纠纷二审怎么改判?

以上这些小编为大家整理的油漆工承包合同的范本?的内容,如果还有什么疑问,继续查看更多相关专题知识

  • 油漆工承包合同的范本?

    2025-11-217 人看过

    一、油漆工承包合同的范本? 油漆工承包合同范本:甲方江苏省江建集团有限公司上海分公司(以下简称甲方)乙方 (以下简称乙方)甲方将江桥黄家花园工程油漆、涂料工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议一、 工程概况1、工程名称 江桥黄家花园2、建筑面积3、工程工期

  • 合同中纠纷二审怎么改判?

    2025-11-2117 人看过

    一、法律规定合同纠纷二审怎么改判 法律规定进行。通常来说,合同纠纷二审改判也要严格按照法律规定进行,不能够不按照程序进行。具体阐述如下合同纠纷向人民法院提起上诉后,人民法院进行二审的,如果原判决、裁定认定事实错误的,可以直接对合同效力改判。即如果对原判决无误的情况,不改判;有问题

  • 合同约定采用仲裁解决纠纷的还能起诉吗法律是如何规定的

    2025-11-218 人看过

    一、合同约定采用仲裁解决纠纷的,还能起诉吗,法律是如何规定的 当事人选择仲裁方式解决纠纷,应当有以书面方式明确约定的仲裁条款或仲裁协议;当事人没有订立仲裁协议或仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。因此,双方若约定了有效的仲裁条款,就不能再通过诉讼方式解决。此外,还有一种情况是,合

  • 关于未收到合同发生了纠纷怎么办民法典是怎样规定的

    2025-11-2116 人看过

    一、关于没收到合同,发生了纠纷怎么办民法典是怎样规定的 准备材料,向人民法院申请立案。通常来说,当发生公司合同纠纷之时,如果协商或者调解都无法解答,此时可以向人民法庭申请立案。在公司需要就合同起诉时,起诉公司应当准备一些材料提交人民法院,申请立案。具体材料如下1、起诉状,可以自己

  • 供暖协议纠纷怎么处理

    2025-11-2140 人看过

    一、供暖协议纠纷怎么处理 协商、诉讼、调解、仲裁。可以协商、调解、仲裁或诉讼1、协商。指纠纷的当事人,在自愿互谅的基础上,通过摆事实、讲道理,达成和解协议,自行解决协议纠纷。2、调解。纠纷的调解,是指双方当事人自愿在第三者的主持下由第三者进行说明劝导,促使他们互谅互让,达成和解协

  • 一、一般民事合同纠纷怎么取证,有没有法律依据 可以自行取证或者请律师调查取证,如果相关的证据材料涉及个人隐私、商业秘密或因为其他原因无法自行收集证据的,均可以申请法院调查取证。当事人自行收集证据的,要注意取证的流程、方法不能违反法律规定。二、民法典规定装修合同纠纷怎么取证 行业协

  • 一、装修没签合同应该怎么样诉讼 首先装修没签合同是可以诉讼的。《民法典》的相关规定,只要双方存在建设施工合同关系,虽然没有签订合同,但是合同关系已经实际建立。所以没有签订合同,也可以走法律程序,可以先收集证据,进行双方协商,协商不会成的话,可以起诉到人民法院,要求法院维护你的合法

  • 一、无权代理的类型是什么 1没有代理权的代理。即当事人在实施代理行为时,根本未获得被代理人的授权。2超越代理权的代理。即代理人虽然有被代理人的授权,但其实施的代理行为,不在被代理人的授权范围内,而是超越了被代理人的授权。其超越代理权所实施的代理行为构成无权代理。3代理权已终止后的

  • 一、我国规定怎么计算担保合同中的保证期间 担保合同中的保证期间有约定的从约定,没有约定的遵照法律规定。一般保证的保证期间为主债务履行期届满之日起六个月,保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的,视为没有约定;连带保证的保证期间为债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内

  • 一、什么部门管合同有纠纷 协商、诉讼、调解、仲裁。可以协商、调解、仲裁或诉讼1、协商。指合同纠纷的当事人,在自愿互谅的基础上,通过摆事实、讲道理,达成和解协议,自行解决合同纠纷。2、调解。合同纠纷的调解,是指双方当事人自愿在第三者的主持下由第三者进行说明劝导,促使他们互谅互让,达

  • 一、合同纠纷诉讼时效规定是多久,法律上的具体规定 一般是3年,最长诉讼时效为20年。合同的诉讼时效就是指合同的一方当事人在法定期间不行使自己的权利即丧失了请求法院依诉讼程序强制义务人履行义务的权利。也就是说,合同的权利人在诉讼时效期间不起诉的便失去了胜诉权。二、装修合同纠纷判决多

  • 一、协议是否是当事人签字就生效 视情况而定。如果协议的当事人委托他人签订协议,代理人在代理权限范围内签订协议的,协议有效,如果代理人超越代理权限、没有代理权、代理权终止的,签订的协议无效。【法律依据】《民法典》第一百七十一条,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施

  • 一、有限责任公司跟股份有限公司的区别是什么? 关于有限公司和股份有限公司的区别,《公司法》第二条规定,本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。有限责任公司注册资本最低3万,股东人数不得多于50人,规模较小、私密性高的公司形式,保护股东之间的信任关系,是

  • 一、金融机构合同纠纷到哪里起诉合同纠纷应向哪里提起诉讼 《民事诉讼法》还特别对合同纠纷应向哪里提起诉讼规定了几种特殊类型的合同的管辖法院  第二十六条因保险合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。第二十七条因票据纠纷提起的诉讼,由票据兑付地或者被告住所地

  • 一、找个律师代写食堂承包合同代写怎么收,法律如何规定的 1、请律师代写合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在600到300元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到500

  • 一、撤销权有消灭时间吗,规定是什么 律师解答撤销权有消灭时间。其消灭时间是1、行使期间一般是一年内,自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起计算;2、重大误解的,是九十日内;3、被胁迫的,是胁迫行为终止后的一年内。2021年实施的《民法典》第一百五十二条规定,有下列情形之一的,撤销

  • 一、公司破产了员工还有补偿金吗,有何规定 公司倒闭、破产时,员工可以得到经济补偿金。经济补偿金是在劳动合同解除或终止后,用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。用人单位在与劳动者解除劳动合同时,满足法律规定条件时,用人单位应该按照一定标准一次性支付一定金额的经济补偿金。《劳

  • 一、代理人负有对被代理人保密义务吗 代理人负有对被代理人的相关信息予以保密的义务。我国法律规定,当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,无论合同是否成立,不得泄露或者不正当地使用;泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。当事人应

  • 一、法定代表人,可以不履行原法定代表人签订的合同吗 法定代表人,可以不履行原法定代表人签订的合同吗不可以。原法定代表人、负责人签订的合同,是代表法人或者其他组织签订的。合同生效后,尽管法定代表人、负责人或者合同事务的承办人发生了变动,该合同仍然有效,仍要履行。此外,当事人也不得以

  • 一、关于公安处理合同纠纷吗民法典是怎样规定的 不处理。合同纠纷属于普通民事纠纷,可以找人民调解委员会或者法院通过以下方式处理1、协商。合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。2、调解。合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解,当事人还可以要求合同管