承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

一、因发包人造成的工期拖延的承包人可以要求的赔偿有哪些？

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

二、承包人能索赔的施工赔偿有哪些？

1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；

2、工程设计变更导致工期延长的损失；

3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；

4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。
《民法典》第五百八十八条当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

听律网引用法规
[1]《民法典》 第五百八十八条

三、承包人可以索赔的施工赔偿有哪些？

1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；

2、工程设计变更导致工期延长的损失；

3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；

4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。

四、承包人可以索赔的施工赔偿承包人有权索赔的赔偿项目。

施工赔偿中承包人可以索赔的项目是未能及时向承包商提供指令或指令错误；未按合同时间提供图纸；延期开工或暂停施工；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；对工程质量的检验影响施工正常进行；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；供应的材料设备不合格。法律依据《民法典》第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

听律网引用法规
[1]《民法典》 第八百零一条
[2]《民法典》 第八百零二条
[3]《民法典》 第八百零三条

五、承包人可以索赔的施工赔偿包括赔偿金额、赔偿方式、赔偿标准等。

承包人可以申请的施工索赔有指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失；延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失；对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失；供应的材料设备不合格造成的损失。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
《中华人民共和国民法典》第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

听律网引用法规
[1]《中华人民共和国民法典》 第八百零一条
[1]《中华人民共和国民法典》 第八百零二条
[1]《中华人民共和国民法典》 第八百零三条

六、私人承包工地雇佣司机将他人撞伤可以索赔吗？向谁提出？索赔哪些？

2003年12月4日最高人民法院审判委员会第1299次会议通过）第十三条为他人无偿提供劳务的帮工人，在从事帮工活动中致人损害的，被帮工人应当承担赔偿责任。被帮工人明确拒绝帮工的，不承担赔偿责任。帮工人存在故意或者重大过失，赔偿权利人请求帮工人和被帮工人承担连带责任的，人民法院应予支持。（也就是说被侵害人可以选择向雇工或雇佣司机任何一人索赔,或向二人共同索赔。）　第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。　　受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。　　受害人死亡的，赔偿义务人除应当抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。

七、承包工程公司将工程分包，工人受伤索赔能否向总承包建筑公司索赔？

分包公司可否是正规公司我能够帮助到您，如有需要可电联。

八、因发包人原因导致工程停建，承包人可以要求发包方赔偿损失。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

九、"包工头无力承担赔偿责任，工人能否找挂靠建筑公司索赔？"

1、工人受伤，包工头等实际施工方要赔偿最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。而在建筑工程中，工人是受包工头雇佣的，实则就是工人的雇主，那么工人受伤时，就可以要求包工头赔偿相应的损失。

2、工人受伤的，可以找施工方挂靠的公司或非法转包的承包人索赔现实生活中，实际施工方想要承接建筑工程项目，往往都会选择一个建筑公司进行挂靠，那样才容易承接工程项目。因而，当工人受伤时，施工方不愿承担或无力承担赔偿责任的，工人或工人家属可以找包工头挂靠的建筑公司或非法转包的承包人要求赔偿。因为上述司法解释明确规定“雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任”。

3、工人受伤的，可以找发包人索赔从上述司法解释可知，发包人明知道或应知道实际施工方没有施工资质，而允许或默认其承接建筑工程的，当工人受伤的，发包人要承担赔偿责任，在包工头无力赔偿时，赔偿工人的损失。但是如果发包人将建筑工程发包给有资质的承包人，那么在发生工人受伤的事情时，一般都与发包人无关了。因此，实施施工方的工人受伤亡时，承包人是将建筑工程非法转包出去的，要成承担相应的赔偿责任。要是工人伤亡严重，又与施工方、承包人，甚至发包人协商赔偿不成的，建议尽早找个建筑工程律师协助处理，收集证据资料到法院起诉索偿，通过法律途径维护自身合法权益。

十、"包工头未签订劳动合同，工人受伤应赔偿项目"

1、你与包工头之间属于承揽合同纠纷，你是定作人，包工头是承揽人，其对手下人安排具体施工事宜并支付劳动报酬，可以认定之间形成雇佣关系；

2、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定,承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承担相应的赔偿责任。 第11条 雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任；

3、因此，对于工人受伤，你们家不需要承担赔偿责任，但是若你们家在选任等方面存在过失，如包工头或者工人没有资质或者你们家没有提供安全生产的条件等，则需要承担部分赔偿责任；

4、你应当按照自身的过错承担以下赔偿责任受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。 受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。

听律网引用法规
[1]《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十条
[2]《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第11条