我的位置: 首页 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程款纠纷 > 工程索赔的种类主要是哪些

工程索赔的种类主要是哪些

来源:法否网 2025-11-11 15:13:26 17 人看过
立即咨询 咨询助手 当前在线

建议继续咨询我并更详细描述自身情况,以获得更多律师解答,24小时在线。

工程索赔的种类主要是哪些
工程索赔的种类主要是哪些

一、索赔的种类

1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;

2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;

3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

二、工程索赔的几种方式和条件

工程索赔在工程中是经常遇到的事情,因为工程索赔发生在合同履行的过程之中,所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行,导致工程索赔的原因有很多,例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔,那么工程索赔的依据和方式有哪些具体的规定呢?广东伟伦律师事务所李广萍律师解析。
一、工程索赔的依据和方式有哪些提出索赔的依据主要有以下几方面

1、招标文件、施工合同及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;

2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;

3、施工进度计

三、工程索赔需要搜集的证据是什么?

近年来,随着社会经济的发展,建设项目规模的扩大,工程复杂程度的不断提高,加之建筑承包市场竞争的日益增加,使工程施工这一过程中的不确定因素和风险格外显著,建筑业也演变成了索赔纠纷较多的行业。那么工程索赔需要搜集的证据有哪些,是什么?

四、工程索赔的种类规定

1)按索赔当事人分类

1、承包人与发包人之间索赔。

2、承包人与分包人之间索赔。

3、承包人与供货人之间索赔。

4、承包人与保险人之间索赔。

五、"工伤索赔的赔偿项目有哪些?"

你好,工伤索赔的赔偿项目有以下几种情况

1、造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。

2、造成伤残的赔偿医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、、伤残津贴、、一次性伤残就业补助金。

六、工程索贿证据工程索受贿的证据

对于这个问题,解答如下, 认定标准如下

1.主动性。人主动以明示与暗示的方式要求行贿人给予自己财物,而不是被动等待行贿人给予财物。

2.索取性。索取不等于勒索,索取只是向他人要财物的意思,勒索是以威胁的手段向他人要财物的意思。

3.交易性。虽然索贿不以为行贿人谋取利益为前提,但人一般都会以本人职权为某种行为或者不为某种行为为交换,这种交易也可以是以未来的利益为交易,使得行贿人给予财物。《刑法》第383条,对犯罪的,情节轻重,分别依照下列规定处罚(一)数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产;(三)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

听律网引用法规
[1]《刑法》 第383条

七、工程包商的责任包括哪些呢?哪些可以索赔?

首先,索赔的依据是合同,只有存在合同关系,索赔才能够成立。由于业主指定的分包商违约,必然会出现工期违约并造成损失,但能否索赔,要看具体签订和执行情况。首先,业主指定的分包商,签订合同的双方是谁工程款怎么支付如果分包商虽然由业主指定,但由总包签订合同并且工程款是先拨付总包在支付给分包,那么总包是不能索赔工期和损失的,只能依据分包协议进行处罚。如果合同是业主直接签的,工程款也是由业主支付,那总包直接向业主索赔,总包可以索赔需要的工期损失,索赔的费用损失包括因为等待停工导致的工人窝工损失、机械租赁费、管理费损失和其他实际发生的损失(不过这些都是理论上的,短时间的停工实际一般不可能索赔到窝工、机械和管理费损失,但实际发生有明确依据的损失是能够索赔的,比如引起某设备延期进场导致供货商索赔的费用就可以)。索赔时需要提供明确的索赔报告,证明由此引起的工期延误的时间、导致损失的金额和计算方法、相应的证据和往来函件等。需要说明的是,分包商进场是有总包统一管理的,由此,分包商延期索赔中必须排除总包的管理责任,比如总包已经明确分包商的工作时间、并做好了配合准备等等,这些都需要提供相应的证据说明,否则就会变成一堆烂帐,分包说总包不配合,总包说分包延误工作等等。

八、贸易中的索赔条款的两种方式

对于这个问题,解答如下, 索赔条款是指双方当事人在国际货物买卖合同中约定,当发生违约情况时,一方应承担什么责任,一方可享有什么权利以弥补损失。索赔方式

1、异议与索赔(DiscrepcydCm)条款是针对卖方交货的品质、数量或包装不符合同规定而订立的,例如买方对于装运货物的任何异议,必须于货物运抵提单所列明的目的港30天内提出,并须提供经卖方认可的公证机构出具的检验报告。如果货物已经过加工,买方即丧失索赔权利。属于保险公司或轮船公司责任范围的索赔,卖方不予受理。

2、罚金(Pelty)条款与“异议与索赔”条款的不同之处在于,罚金条款仅适用于卖方延期交货或买方延期接货,并在条款中规定了罚金的计算方法。例如卖方不能如期交货,在卖方同意由付款行从议付的货款中或从买方直接支付的货款中扣除罚金的条件下,买方可同意延期交货。延期交货的罚金不得超过延期交货部分金额的5%。罚金按每7天收取延期交货部分金额的0.

5%.不足7天按7天计算。如卖方未按合同规定的装运期交货超过l0周时,买方有权撤销合同,并要求卖方支付上述延期交货罚金。

声明:该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场,如若内容侵权或错误请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
延伸阅读:
拖欠钢材工程款1个月后果是什么该怎么办?
起诉拖欠混凝土工程款100万需准备的材料和流程
拖欠地砖工程款5000元起诉有用吗怎么起诉?
拖欠工程款200万时效多久具体规定拖付工程款
建筑砂工程款拖欠怎么办?建筑用砂工程拖欠何时时效

以上这些小编为大家整理的工程索赔的种类主要是哪些的内容,如果还有什么疑问,继续查看更多相关专题知识

  • 拖欠工程款200万时效多久具体规定拖付工程款

    2025-12-1333 人看过

    一、拖欠工程款200万时效多久,具体规定 1、拖欠工程款时效是三年,自拖欠之日起计算。法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。2、《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民

  • 起诉拖欠混凝土工程款100万需准备的材料和流程

    2025-12-1329 人看过

    一、拖欠混凝土工程款100万可以起诉吗,起诉流程 1、搜集跟涉案工程有关的全部证据材料,鉴于建设工程施工合同周期长、投资大,大多数为隐蔽工程及专业性强等原因,所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料,站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析,做到“知己知

  • 建筑砂工程款拖欠怎么办?建筑用砂工程拖欠何时时效

    2025-12-1355 人看过

    一、拖欠建筑用砂工程款2个月时效多久,具体规定 1、拖欠工程款时效是三年,自拖欠之日起计算。法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。2、《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求

  • 拖欠地砖工程款5000元起诉有用吗怎么起诉?

    2025-12-1238 人看过

    一、拖欠地砖工程款5000元起诉有用吗,该怎么起诉? (一)债务人拖欠工程款,起诉是有用的。拖欠工程款属于民事合同纠纷,当事人可以通过民事诉讼尝试解决。但如果要让起诉管用并由此追回欠款,当事人应该在起诉时做好充足的准备工作,比如确定自己的主体资格;证明合同成立依据;收集债务人恶意

  • 拖欠钢材工程款1个月后果是什么该怎么办?

    2025-12-0828 人看过

    一、拖欠钢材工程款1个月后果是什么,该怎么办? 工程款拖欠会带来较多的社会问题,具体表现在1、一是农民工的工资拖欠,影响社会稳定。我国政府前几年在春节前都要帮农民工讨工钱,表面看是施工方拖欠,其实,更深层次的原因是业主方拖欠工程款。业主拖欠施工单位的,施工单位就没钱付工资。所以每

  • 一、找个律师代写工程运输合同代写怎样收费 1、请律师代写合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在600到300元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到5000元左右。2、

  • 一、建设工程款催要有时效要求的吗 1、有的,按照法律规定是三年。2、法律依据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条对诉讼时效的规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的除外。大多数拖欠工程款已历时相当久,甚至超过两年,有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款

  • 一、建筑工程欠款纠纷解决方式建筑工程合同纠纷解决途径有哪些 建筑工程合同争议的解决方式如下采用和解、协调、仲裁、诉讼等四种方式一、和解这是解决争议的最佳方式,争议方通过磋商对工程造价有争议的部分进行沟通,相互谅解,达成共识,这样既能解决争议,防止损失扩大,又有利于双方的友好合作。

  • 一、拖欠工程款1个月可以报警吗,会怎么处理? 拖欠工程款可以报警。但是报警并没有用,拖欠工程款应找劳动或司法部门,如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下,施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定,施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的,受害人可《中华人民共和国民事诉讼

  • 一、拖欠地砖工程款2000元是不是犯罪,有规定吗? 1、拖欠工程款是民事纠纷,不是刑事案件,不能起诉要求对方承担刑事责任;2、一方拖欠工程款的,另一方可以先协商,再收集证据向法院提起诉讼,等待法院判决后申请法院强制执行;3、如果债务人是有资质的企业,有一定的经济风险承受能力,会选

  • 一、拖欠混凝土工程款1000元犯罪吗 1、视情况而定。工程欠款一般是民事纠纷,不会上升到刑事犯罪的。但如果工程款是工人工资、或拖欠工程款已经由法院判决且未履行则可能分别涉嫌拒不支付劳动报酬罪和拒不执行判决、裁定罪。风险提示工程款被恶意拖欠的相关注意事项2、一是交涉、要回要及时。交

  • 一、如何实现建设工程价款优先受偿权,工程价款优先受偿权怎么实现 我国建设工程领域拖欠工程款的问题较为突出,且很多承包人即使起诉要求支付工程款并且胜诉后,也会由于案涉工程存在太多债务而无法得到全部清偿,其实我国法律赋予了承包人建设工程价款优先受偿权,那么如何实现建设工程价款优先受偿

  • 一、拖欠工程涂料款300万起诉有用吗,该怎么起诉? (一)债务人拖欠工程款,起诉是有用的。拖欠工程款属于民事合同纠纷,当事人可以通过民事诉讼尝试解决。但如果要让起诉管用并由此追回欠款,当事人应该在起诉时做好充足的准备工作,比如确定自己的主体资格;证明合同成立依据;收集债务人恶意拖

  • 一、拖欠建筑用砂工程款15天起诉有用吗,该怎么起诉? (一)债务人拖欠工程款,起诉是有用的。拖欠工程款属于民事合同纠纷,当事人可以通过民事诉讼尝试解决。但如果要让起诉管用并由此追回欠款,当事人应该在起诉时做好充足的准备工作,比如确定自己的主体资格;证明合同成立依据;收集债务人恶意

  • 一、挂靠工程款纠纷律师费如何计算 律师服务收费实行以市场调节价为主、政府指导价为辅的价格管理方式。律师事务所依法提供下列法律服务的收费实行政府指导价。(一)担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人以及刑事案件自诉人、被害人的代理人;(二)担任公民请求支付劳动报酬、工伤赔偿,请求给付

  • 一、拖欠工程涂料款300万犯罪吗,怎么处理? 1、视情况而定。工程欠款一般是民事纠纷,不会上升到刑事犯罪的。但如果工程款是工人工资、或拖欠工程款已经由法院判决且未履行则可能分别涉嫌拒不支付劳动报酬罪和拒不执行判决、裁定罪。风险提示工程款被恶意拖欠的相关注意事项2、一是交涉、要回要

  • 一、拖欠水泥工程款15天起诉费用,怎么规定? 工程款律师费用收取标准是按照不同收费方式来进行的,这涉及律师费计算方式问题,目前没有强制的标准。一般来讲有两种收费方式一是一次性收费的数额,一般是按标的及当地律师协会推荐的计算比例计算的,委托人与律师可在此数额上下来沟通协商数额,市场

  • 一、拖欠玻璃工程款6个月起诉费用,怎么规定? 工程款律师费用收取标准是按照不同收费方式来进行的,这涉及律师费计算方式问题,目前没有强制的标准。一般来讲有两种收费方式一是一次性收费的数额,一般是按标的及当地律师协会推荐的计算比例计算的,委托人与律师可在此数额上下来沟通协商数额,市场

  • 一、工程款拖欠纠纷需要哪些证据?工程拖欠尾款纠纷起诉流程 当工程建设完以后,有关的公司或是单位应该将工程款支付给建设人员,一般来说,一个建设工程需要建设的话,总会有一个总承包方,但是会将有些事项分包给其他的人员,这个都是常有的,双方也会对有关的事项进行约定,其中就包括工程款的问题

  • 一、拖欠地砖工程款1年怎么维权,流程是什么? 1、拖欠工程款,属于普通民事纠纷,当地劳动仲裁部门申请仲裁无果的情况下,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政