工程合同转让范本工程承包合同转让个人承包合同

工程合同转让范本工程承包合同转让个人承包合同

一、个人工程合同转让

这位朋友你可以参照一下这份工程转让合同范本甲方 　　营业执照 　　注册地址 邮政编码 法定代表 职务 　　乙方 　　身份证号码 　　此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。 　　第一条 合同目的 　　经双方协商，一致同意甲方将本合同中确定的施工项目转让给乙方经营，乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及挂靠起期内的注意事项。 　　第二条 工程 　　按施工图纸设计方案单项工程项目的工作，具体为 延安青化砭采油大队养老院工程，工程合同价以实际工程量结算，工程施工为甲方与业主签订的合同中的。 　　第三条 甲方的基本权利和义务 权利 　　⑴甲方一次性向乙方收取人民币管理服务费，各类税费均由乙方自行缴纳。 　　⑵乙方利用甲方名义所开发票，乙方须向甲方缴纳面值金额的百分之。 　　⑶如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。 　　义务 　　⑴甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手持证件和经营许可证。 　　⑵对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 　　第四条 乙方的基本权利和义务 　　权利 　　⑴乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。 　　⑵享受甲方所提供的施工设施所需资质及经营许可。 　　⑶充分利用建业的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。 　　⑷经营上实行内部独立核算，自负盈亏。 　　⑸ 一切正常利润归乙方所有，不受干涉。 　　义务 　　⑴在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。 　　⑵ 负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。 　　⑶认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。 　　⑷维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。 　　⑸按时足额向甲方缴纳管理服务费。 　　⑹乙方经营项目不得超过价格经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证经营范围的项目，乙方需要自己提供相关手续证件。 　　第五条 乙方实施的过程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。 　　第六条 原甲方与业主签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一些责任，特此提出免责声明。 　　第七条 挂靠期间 　　挂靠期间暂定年挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的的仍按原有的规定收取工程管理费。 　　第八条 乙方应在合同签订时付清管理服务费。 　　第九条 若乙方无正当理由单方终止本协议，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价违约金。 　　第十条 甲方对本协议书上述各条款具有解释权。 　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，即告终止。本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，相关主管单位一份。 　　甲方签字 乙方签字 　　甲方盖章乙方盖章 　　年月 日年 月 日

二、工程转包合同范本

1.本合同；　　

2.本合同附件；　　

3.招投标文件；　　

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；　　注上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。　　第六条 标准规范　　本合同适用标准规范____________________________　　第七条 甲方责任和义务　　

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。　　

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。　　

3.工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。　　

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。　　

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。　　

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用　　

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。　　第八条 乙方责任和义务　　

1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。　　

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。　　

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%　　

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；　　

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款

6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施　　

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；　　

8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；　　

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。　　

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

三、"承包人转让建设工程合同需遵守的法律法规"

建设工程合同为什么不能转让？这属于转包行为，《建筑法》中明文规定禁止承包单位将其承包的全部建设工程转给他人。《建筑工程质量管理条例》对“转包”进行了明确的法律定义，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人，或者将其承包的全部建设工程截肢以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。可依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条之规定，解除与承包人的合同，并要求其承担违约责任和赔偿损失。第八条　承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持　　（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；　　（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；　　（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；　　（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

听律网引用法规
[1]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第八条
[2]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第八条